Монтаж, обслуживание,ремонт подъёмных кранов, подкрановых сооружений | ПУСК -

Договор на монтаж козлового крана

ДОГОВОР  ________________

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО МОНТАЖУ ПС.

г. Москва                                                                                                                             «____»  _______ 202_ г.

            ______________________________________________________________________________________, в лице Генерального директора ___________________________________________________, действующего на основании Устава и договора простого товарищества №1 от «01» февраля 2016 года,  с одной стороны, именуемый в дальнейшем «Заказчик», и Общество с ограниченной ответственностью «ПУСК» (ООО «ПУСК»),  в лице заместителя генерального директора Крылова Андрея Олеговича, действующего на основании Доверенности №01/20 от 09.01.2020 г., именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

 

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

 

1.1. Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить следующие работы:

1.1.1. Монтажные, пусконаладочные работы, настройка приборов безопасности Крана Козлового ___________________, зав.№________ ТО1, ТО2 на объекте, расположенном по адресу: ________________________________________________________________________ (далее – «Объект»), в соответствии с условиями настоящего Договора, заданием Заказчика, планом-графиком работ и иными документами, являющимися приложениями к настоящему Договору, а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Договором цену.

1.1.2. Подрядчик в праве отказаться от обязательства выполнить работы по ТО1 и ТО2 Крана Козлового __________________, зав. №_______, в случае производственной загруженности Подрядчика на дату выполнения ТО1 и ТО2. Возможность выполнения Подрядчиком ТО1 и ТО2 согласовывается Сторонами предварительно за 20 (Двадцать) календарных дней до даты выполнения ТО1 и ТО2.

1.2. Виды работ, производимые Подрядчиком, устанавливаются в Приложении №1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Для производства работ, указанных в п.1.1. настоящего договора, Подрядчик использует собственные материалы, оборудование, стоимость которых включается в цену работ, установленную настоящим договором. Расходы на проживание, питание, а также иные расходы, связанные с командировками работников Подрядчика на объект Заказчика, несёт Подрядчик.

1.4. График работ, производимых Подрядчиком, устанавливаются в Приложении №1 (Спецификации), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

  1. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

2.1. Работы, предусмотренные настоящим Договором, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки:

2.1.1. Дата начала Работ - дата поступления на расчетный счет Подрядчика суммы аванса, предусмотренного п. 3.3.1 настоящего Договора. В случае нарушения Заказчиком сроков перечисления авансового платежа, срок начала выполнения Работ переносится на количество дней просрочки исполнения обязательств.

2.1.2. Дата окончания работ определяется Календарным планом (Приложение № 2).

2.1.3. Датой мобилизации для целей Договора является дата выдачи допуска на объект рабочим для производства работ и доставки необходимого оборудования в минимально необходимых для начала работ количествах.

Вышеуказанные сроки выполнения Работ могут быть изменены по соглашению Сторон путём подписания соответствующего дополнительного соглашения. Допускается досрочное выполнение работ.

 

 

 

 

  1. СТОИМОСТЬ РАБОТ. ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ ПО ДОГОВОРУ.

3.1. Общая стоимость работ по настоящему Договору определена Сторонами в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору) и составляет _________ (__________________________________) рублей _____ копеек, в том числе НДС (20%) _________ (__________________________________) рубля(-ей) _____ копейки.

3.2. Подрядчик подтверждает, что цена Договора учитывает все Работы, предусмотренные разделом 1 настоящего Договора, включая предвиденные и непредвиденные Подрядчиком, стоимость выплаченного аванса, затраты на проживание специалистов Подрядчика, закупку необходимых материалов для производства работ, а также учитывает все риски, которые в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации относятся на Подрядчика.

3.3. Оплата работы осуществляется следующим образом:

3.3.1. Заказчик в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора и предъявления Подрядчиком счета перечисляет Подрядчику авансовый платёж в размере ______________ (_______________________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС (20%) ___________________ (_______________________________) рубля(-ей) ____ копеек. Подрядчик при получении сумм предоплаты обязан выставить счет-фактуру на полученную сумму не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня получения предоплаты, оформленную в соответствии с требованиями ст. 169 п.5(1) НК РФ.

3.3.2. Оплата фактически выполненных работ Подрядчику производится Заказчиком в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания двухстороннего Акта о приемке выполненных работ, предъявления Подрядчиком на оплату счетов-фактур, приемки Заказчиком полного комплекта Исполнительной документации Подрядчика, актов по испытаниям крана, копию выписки из реестра членов СРО (при наличии) и других документов в соответствии с согласованным перечнем (Приложение №3).

3.4. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты предъявления Подрядчиком Актов приемки выполненных работ, исполнительной документации, обязуется проверить, подписать и принять их, либо направить Подрядчику мотивированный отказ о приемке выполненных работ или исполнительной документации. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ или Исполнительной документации Стороны составляют двухсторонний Акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

3.5. Сдача-приемка фактически выполненных работ по настоящему Договору оформляется приемо-сдаточными актами, подписанными представителями Подрядчика и Заказчика, уполномоченными составлять и подписывать акты приемки выполненных работ.

3.6. Расчет за выполненные монтажные и пуско-наладочные работы в размере ________________ (_____________________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС (20%) ________________ (_____________________________) рубля(-ей) ___ копеек, за выполненные работы производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания актов сдачи-приемки выполненных работ.

3.7. Оплата за ТО1 в размере ________________ (_____________________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС (20%) – ________________ (_____________________________) рубля(-ей) ___ копеек производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания актов сдачи-приемки выполненных работ по ТО1 и технического отчета о выполненных работах по ТО1.

3.8. Оплата за ТО2 в размере ________________ (_____________________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС (20%) – ________________ (_____________________________) рубля(-ей) ___ копеек производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания актов сдачи-приемки выполненных работ по ТО2 и технического отчета о выполненных работах по ТО2.

3.9. Оплата фактически выполненных работ по ТО1 Подрядчику производится Заказчиком в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания двустороннего Акта о приемке выполненных работ по ТО1, предъявления Подрядчиком на оплату оригиналов счетов, приемки Заказчиком Технического отчета о выполненных работах по ТО1.

3.10. Оплата фактически выполненных работ по ТО2 Подрядчику производится Заказчиком в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания двустороннего Акта о приемке выполненных работ по ТО1, предъявления Подрядчиком на оплату оригиналов счетов, приемки Заказчиком Технического отчета о выполненных работах по ТО2.

3.11. Стоимость работ по договору может быть изменена только по соглашению Сторон в случае уменьшения или увеличения объемов работ путем составления дополнительного соглашения к настоящему Договору.

В случае изменения индексов инфляции или изменения курса валют, цена Договора также может быть изменена по соглашению Сторон.

3.12. Аванс возвращается Подрядчиком Заказчику при расторжении Договора по обстоятельствам, за которые отвечает Подрядчик.

 

  1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

4.1.2. Назначить ответственного представителя (ей) Заказчика для контроля и надзора за ходом и приемкой выполненных работ.

4.1.3. При обнаружении недостатков в результате выполненных Подрядчиком по условиям настоящего Договора работах (в том числе в скрытых работах), Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего Договора либо устранить недостатки своими силами, а также потребовать возмещения убытков.

4.1.4. Заказчик может в любое время до сдачи ему результатов работы отказаться от Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы и понесенным затратам, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора. Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением Договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

Заказчик обязан:

4.1.5. Передать Подрядчику, необходимый для выполнения работ, кран козловой _______________, зав.№____  в полном комплекте, а также все необходимые монтажные материалы и комплектующие  с приложением инструкций и технической документации по использованию и монтажу.

4.1.6. Передать Подрядчику на период работ на объекте и до его завершения площадку для проведения работ.

4.1.7. Передать Подрядчику утверждённую проектную документацию на текущие работы.

4.1.8. Обеспечить Подрядчику свободный и беспрепятственный доступ к месту выполнения работ в течение всего срока действия настоящего Договора.

4.1.9. Обеспечить получение разрешений на точки подключения временных инженерных сетей на период работ.

4.1.10. Предоставить закрываемое и охраняемое помещение для оборудования, материала и инструмента Подрядчика.

4.1.11. Предоставить контрольные аттестованные грузы для проведения статических и динамических испытаний.

4.1.12. Предоставить место для размещения строительной бытовки Подрядчика.

4.1.13. Заказчик обязуется принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

4.1.14. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в размере, сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором.

4.1.15. Заказчик не вправе привлекать иных лиц для выполнения работ по монтажу, пусконаладочным работам, настройке приборов безопасности крана Козлового ____________, зав.№_____, но в праве привлекать иных лиц для выполнения работ по ТО1, ТО2 крана козлового ____________, зав.№_____.

4.2. Подрядчик вправе:

4.2.1. В случае невыполнения Заказчиком своих обязательств по оплате работ Подрядчика в сроки, предусмотренные настоящим Договором, Подрядчик имеет право на продление срока окончания работ на период, равный сроку неисполнения Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору.

4.2.2. Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему Договору препятствует исполнению настоящего Договора. При этом Подрядчик обязан немедленно направить в адрес Заказчика письменное уведомление о приостановлении выполнения им начатых работ или о своем отказе от выполнения работ с указанием конкретных причин приостановления начатых работ или отказа от выполнения работ.

4.2.3. Подрядчик вправе привлекать третьих лиц к выполнению работ по настоящему Договору. При этом Подрядчик остается ответственным перед Заказчиком за надлежащее и своевременное исполнение своих обязательств по настоящему Договору.

4.3. Подрядчик обязан:

4.3.1. Обеспечить безопасные условия при производстве работ, выполнять необходимые мероприятия по технике безопасности, противопожарной безопасности, охраны окружающей среды. До начала производства монтажных Работ (услуг) предоставить Заказчику и на объект где производятся работы приказ о назначении монтажной бригады, с перечнем фамилий монтажного персонала.

4.3.2. Выполнить все обязательства и работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему с соблюдением всех действующих на территории РФ строительных норм и правил ФНП «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения».

4.3.3. Обеспечить надлежащее качество выполненных работ в соответствии с требованиями настоящего Договора, а также нормативно-технической документации.

4.3.4. Подрядчик обязуется перед началом Работ разработать Проект производства работ (ППР).

4.3.5. При обнаружении Заказчиком некачественно выполненных работ по Договору, Подрядчик своими силами, без увеличения стоимости работ в согласованный с Заказчиком срок обязан устранить дефекты (недостатки). При невыполнении Подрядчиком этой обязанности в согласованный Сторонами срок, Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь третьих лиц для устранения некачественных работ Подрядчика с отнесением затраченных расходов на счет Подрядчика.

4.3.6. Если в период гарантийной эксплуатации результата работ обнаружатся дефекты (недостатки), препятствующие нормальной эксплуатации грузоподъемного оборудования, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные Сторонами сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты (недостатки), согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Вызов представителя Подрядчика осуществляется путем направления письма по электронной почте: mospusk@mail.ru. Подрядчик обязуется исполнять полученные в ходе производства работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Договора и не несут дополнительных финансовые затрат, не согласованных в письменном виде с Заказчиком.

4.3.7. Подрядчик обязуется устранять дефекты и недостатки выполненных работ, предусмотренных настоящим Договором, в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором. В том числе осуществлять подкраску элементов козлового крана бесконтактным способом.

4.3.8. Подрядчик предоставляет Заказчику и на объект монтажа техническую документацию в полном соответствии с требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическом и атомному надзору от «12» ноября 2013 г. № 533, согласно перечню (Приложение №3) до подписания Акта приемки работ.

4.3.9.  Необходимую технику (автовышки и автокраны) для выполнения Работ предоставляет Подрядчик.

4.3.10. Подрядчик обязуется провести монтаж Крана Козлового ____________, на объекте: _________________________________________________________, согласно руководству по эксплуатации.

4.3.11. Подрядчик обязан предоставить Заказчику, сначала направив по электронной почте: ___________________________________, а после и почтовым отправлением по адресу: __________________________________________________________ итоговую техническую документацию.

  1. ПРИЕМКА ЗАКАЗЧИКОМ РАБОТ И УСЛУГ.

5.1. После выполнения работ по монтажу Подрядчик проводит ознакомление, стажировку-ознакомление обслуживающего персонала на объекте.

5.2. Приемка Заказчиком работ производится после получения от Подрядчика полного комплекта технической документации (но не менее перечня, изложенного в Приложении №3).

5.3. Заказчик обязан принять выполненные работы, за исключением случаев, когда он вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или отказаться от исполнения Договора. Работы считаются принятыми с момента подписания Сторонами акта приемки выполненных работ в двух экземплярах.

5.4. Акт приемки подписывается Сторонами. При отказе от подписания Сторонами акта кем-либо из Сторон об этом делается отметка в акте. Основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в акте-рекламации, либо для этого составляется отдельный документ.

5.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных Работ Заказчик предоставляет Подрядчику Акт-рекламацию с перечнем необходимых доработок (устранение недостатков/дефектов Работ) и сроков их выполнения. Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) суток с момента получения Акта-рекламации приступить к устранению недостатков/дефектов или выразить Заказчику свои возражения по существу.

5.6. Устранение недостатков/дефектов Работ по Акту-рекламации производятся Подрядчиком за свой счет при условии, что они не выходят за пределы содержания Работ в целом. Повторное предъявление и повторная приемка Работ после устранения недостатков/дефектов Работ по Акту-рекламации, осуществляется в порядке, установленном для первоначальной сдачи-приемки Работ.

  1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением убытки. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия работников Подрядчика.

6.2. Подрядчик возмещает Заказчику убытки, если они возникли вследствие виновных действий или бездействия Подрядчика, или его работников. В частности, Подрядчик не отвечает за убытки, возникшие вследствие недостатков предоставленных Заказчиком материалов или оборудования, если такие недостатки не были и не должны были быть обнаружены Подрядчиком или его работниками, а также за убытки, возникшие по причине непредоставления Заказчиком технической документации и инструкций.

6.3. За просрочку оплаты работ и услуг Заказчик уплачивает пеню в размере 0,1 % от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.  

6.4. В случае просрочки выполнения работ, за исключением случаев действия обстоятельств непреодолимой силы, Заказчик вправе потребовать выплату Подрядчиком неустойки в размере 0,1 % от суммы Договора за каждый день просрочки.

6.5. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, имущественная ответственность определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.6. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождает сторону, нарушившую Договор, от исполнения своих обязательств в натуре.

  1. РИСК СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ

7.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования или иного используемого для исполнения договора имущества несет предоставившая их Сторона.

7.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до подписания акта приема выполненных работ – несет Подрядчик, после подписания акта приема выполненных работ - несет Заказчик.

  1. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.

8.1. Подрядчик предоставляет Заказчику гарантию на выполняемые работы согласно данному Договору, в течение 12 месяцев, со дня подписания Акта выполненных работ. Гарантия качества на грузоподъемное оборудование и механизмы, входящие в комплектацию, предоставляет завод изготовитель.

8.2. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты или недостатки по результату выполненных работ, Заказчик оформляет и предоставляет Подрядчику Акт-рекламацию. Подрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней приступить к устранению указанных в Акте-рекламации недостатков или предоставить Заказчику существенные замечания или возражения на Акт-рекламацию. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков (дефектов).

  1. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

9.1. Вся информация о деятельности каждой Стороны или о деятельности любого иного связанного с ними лица, которая не является общедоступной, является конфиденциальной. Стороны обязуются не раскрывать такую информацию другим лицами и не использовать ее для каких-либо целей, кроме целей, связанных с выполнением настоящего Договора.

 

  1. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства.

10.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в Арбитражном суде в порядке, установленном действующим законодательством. Все неурегулированные разногласия будут рассмотрены в случае предъявления другой Стороне претензии, с указанием слова "Претензия", которая будет рассмотрена в течение 10 дней с даты получения. Ответ на претензию будет составлен в письменном виде и направлен другой Стороне.

  1. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

11.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.  

11.3. Все сообщения и уведомления будут считаться исполненными надлежащим образом, если они направлены заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу, по электронной почте на электронный адрес стороны с использованием сети Интернет либо доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

11.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительным при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

  1. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ОСНОВАНИЯ ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЯ.

12.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с даты подписания Договора и действует до момента истечения гарантийного срока на выполненные Подрядчиком Работы.

12.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:

12.2.1. По письменному соглашению Сторон.

12.2.2. В одностороннем порядке при отказе одной из Сторон от настоящего Договора в случаях, когда возможность такого отказа предусмотрена законом или настоящим Договором.

12.2.3. В иных случаях, предусмотренных законом или соглашением Сторон.

12.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

 

  1. СОБЛЮДЕНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ.

 

13.1. Каждая Сторона принимает на себя обязательство перед другой Стороной основываться на положениях лучших международных антикоррупционных практик во всех сферах своей деятельности, в том числе в отношении любых услуг, оказываемых от ее имени третьими лицами.

13.2.  При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Заказчик и Подрядчик, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление полномочиями, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Заказчик и Подрядчик отказываются от стимулирования каким- либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких- либо действий в пользу стимулирующей его стороны (Заказчика и Подрядчика).

13.3. Для целей настоящей статьи под Связанным Лицом подразумевается любое лицо (включая директоров, служащих, сотрудников, агентов, представителей или иных посредников), которое выполняет поручения или оказывает услуги для или от имени Стороны (во время выполнения таких поручений, оказания таких услуг или осуществления иных действий в таком качестве).

13.4.  Каждая Сторона гарантирует, что до или на дату вступления в силу настоящего Договора ни она, ни ее Связанные Лица не предлагали, не обещали, не давали, не одобряли, не требовали и не принимали какие-либо незаконные материальные выплаты или иные выгоды (и не подразумевали, что любые подобные действия будут или могут быть совершены в будущем), связанные каким-либо образом с настоящим Договором. Каждая Сторона также гарантирует, что предприняла разумные меры для предотвращения подобных действий со стороны своих Связанных Лиц, иных подрядчиков, агентов либо третьих лиц, контролируемых Стороною.

13.5. Каждая Сторона гарантирует и обязуется обеспечивать, что в течение срока действия настоящего Договора данная Сторона, а также ее директора, должностные лица, сотрудники, не будут нарушать (и, насколько это юридически возможно, обеспечит, чтобы ее Связанные Лица не нарушали) применимое антикоррупционное законодательство, а также не будут совершать каких-либо действий, указанных в п. 13.4. выше.

 

  1. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА.

 

14.1. Обязательным условием выполнения Работ является соблюдение Подрядчиком (сотрудниками Подрядчика, лицами, привлекаемыми Подрядчиком для выполнения работ по настоящему договору) локальных нормативных актов Заказчика, связанных с обеспечением безопасности, требованиями в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности, Стандарта «Требования в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах общества, и арендующими имущество общества», а также правил пропускного и внутриобъектового режима, действующего на предприятии Заказчика (в том числе, но не ограничиваясь, в части запрета появления сотрудников Подрядчика на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсического опьянения, употребления ими спиртных напитков и (или) наркотических средств и (или) токсических, психотропных веществ; проноса/провоза данных веществ на территорию Заказчика).

15. АДРЕСА СТОРОН И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

Подрядчик:

Заказчик:

ООО «ПУСК»

Юридический адрес: 105264, г. Москва, ул. Измайловский бульвар, д. 31

тел./факс: 8-919-724-33-50;

ИНН 7719810279,

КПП 771901001;

ОГРН 1127746342547;

р/с 40702810838060015136
«Сбербанк» ПАО, г. Москва                                    

к/с 30101810400000000225 

БИК 044525225

 

Заместитель генерального директора

ООО «ПУСК»

 

____________________ /А.О. Крылов/

 

м.п.

 

______________________________________;

Юридический адрес:___________________ ______________________________________;

тел./факс: ________________;

ИНН ____________________,

КПП ____________________;

ОГРН ___________________;

р/с ______________________
______________________________________,                                    

к/с ________________, 

БИК ________________

 

Генеральный директор

________________________________

________________ /________________/

м.п.

 

 

 

Приложение № 1

к Договору № ________________ от «____» ___________ 202_ г.

 

Спецификация №1

Наименование работ

Кол-во,

шт.

Стоимость с НДС 20%, руб.

 

Монтаж, пуско-наладочные работы, настройка приборов безопасности Крана козлового _____________ на объекте: ______________________________________________________ (автокраны и автовышки предоставляет Подрядчик)

 

 

 

 

 

ТО1

 

 

 

ТО2

 

 

Итого:

 

 

Всего (общая стоимость по Спецификации №1) __________ (________________________________) рублей ____ копеек, в том числе НДС (20%) ___________(________________________________) рубля ___ копейки

1. Сроки выполнения Монтажных, пуско-наладочных работ, настройка приборов безопасности Крана козлового – 14 (четырнадцать) рабочих дней с момента поступления аванса на расчетный счет Подрядчика и готовности площадки под монтажные работы у Заказчика. Подрядчик имеет право исполнить свои обязательства досрочно.

2. Порядок и условия оплаты.

2.1. Оплата Заказчиком Работ осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

- 50% - от стоимости Спецификации – в течение 5 (пяти) банковских дней с момента предъявления Подрядчиком оригинала счетов на предоплату;

- 50% - от стоимости Спецификации – в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ в полном объеме.

2.2. Оплата Заказчиком Работ по ТО1 осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания актов сдачи-приемки выполненных работ по ТО1 и технического отчета о выполненных работах по ТО1.

2.3. Оплата Заказчиком Работ по ТО2 осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания актов сдачи-приемки выполненных работ по ТО2 и технического отчета о выполненных работах по ТО2.

3. Настоящая Спецификация является неотъемлемой частью Договора подряда № М7/ВМ2020                       от «27» апреля 2020 г, заключенного между Подрядчиком и Заказчиком.

4. Настоящая Спецификация вступает в силу с момента ее подписания Сторонами.

5. Настоящая Спецификация составлена в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

 

Подрядчик:

Заместитель генерального директора

ООО «ПУСК»

 

____________________ /А.О. Крылов/

м.п.

Заказчик:

Генеральный директор

________________________________

 

______________ /________________/

м.п.

 

                                                                                                         

 

 

Приложение № 2

к договору № ________________ от «___»________ 202_ г.

 

 

Календарный план проведения работ

 п/п

Наименование работ

Сроки выполнения работ

 

Монтаж, пуско-наладочные работы, настройка приборов безопасности Крана козлового ________________ на объекте: _________________________________________________________ (автокраны и автовышки предоставляет Подрядчик)

 

 

14 рабочих дней

 

 

ТО1

Дата выполнения по согласованию Сторон

 

ТО2

Дата выполнения по согласованию Сторон

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подрядчик:

Заместитель генерального директора

ООО «ПУСК»

 

____________________ /А.О. Крылов/

м.п.

Заказчик:

Генеральный директор

________________________________

 

_______________/________________/

м.п.

 

 

 

 

Приложение № 3

к договору №М________________ от «___» ________ 202_ г.

Перечень документов

для передачи Заказчику после выполнения работ

по монтажу и ремонту грузопдъемного оборудования

 

  1. Выписка из реестра членов СРО (при наличии).
  2. Копия Страховки по СРО (при наличии).
  3. Акт о качестве монтажа и ГПМ.
  4. Акт ВИК (визуальный и измерительный контроль) сварных швов, выполненных при монтаже.
  5. Копия свидетельства об аттестации технологии сварки организации, проводившей сварку.
  6. Копия удостоверения аттестованного сварщика по подъёмно-транспортному оборудованию.
  7. Копия сертификата на применённые электроды.
  8. Копия удостоверения специалиста сварочного производства по подъёмно –транспортному оборудования (Руководителя работ).
  9. Копия удостоверения специалиста неразрушающего контроля (проверка сварных швов, визуальный контроль или другие виды неразрушающего контроля).

Если привлекалась лаборатория неразрушающего контроля: необходимы её разрешительные документы и копии удостоверений их специлистов.

  1. Протоколы электро-замеров сопротивления изоляции и др. При привлечении сторонней электролаборатории: свидетельство привлекаемой электролаборатории, копии удостоверений их специалистов и протоколы замеров.
  2. Протоколы наладки Ограничителя нагрузки крана, считки параметров.
  3. Копии протокола и удостоверения руководителя (прораба), аттестованное по промышленной безопасности (в том числе охрана труда и техника безопасности, пожарный технический минимум, руководитель работ подъёмников (вышек).
  4. Копии удостоверения стропальщика, рабочего люльки подъёмника (вышки).
  5. Для сварщика обязательно наличие удостоверение по прохождению пожарно-технического минимума.
  6. ППР на монтаж крана.

От эксплуатирующей организации предоставляется:

  1. Паспорт крана, руководство по эксплуатации и иные сопроводительные документы на кран.
  2. Паспорт на подкрановый путь.
  3. Паспорт на тупиковые упоры.
  4. Акты сдачи п/пути, исполнительные схемы нивелировки пути.
  5. Акт промежуточной приёмки п/пути под монтаж крана.
  6. Протоколы замеров сопротивления растекания тока (Электролаборатория).
  7. Копии сертификатов на металл, электроды, и прочие документы.
  8. Копии удостоверений специалистов - руководителей сварочных работ, НК, сварщиков и т.д.
  9. Акт статистических и динамических испытаний крана.
  10. Проект на п/путь (+Экспертиза проекта)

 

Готовые объекты
Наши клиенты