Договор № __________________

на выполнение проектных работ

г. Москва                  «___»_______________ 20__ года   

_____________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора ____________________________________, действующего основании Устава, с одной стороны, и

 Общество с ограниченной ответственностью «ПУСК» (ООО «ПУСК»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Малахова Андрея Анатольевича, действующего основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

Предмет Договора

. В соответствии с условиями Договора Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по разработке проектной документации наземного кранового пути согласно Технического задания являющегося Приложением № 3 к настоящему Договору, на территории участка по адресу:_________________________________________________________________ (далее -  работы).

Подробный перечень работ и их стоимость согласованы Сторонами в Протоколе согласования договорной цены, который является Приложением №1 к Договору.

Сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ:   не  позднее  ____________________ года,

Окончание выполнения работ: не  позднее  ____________________ года.

Права и обязанности Сторон

Исполнитель обязан:

Выполнять работы в объеме и в сроки, установленные настоящим Договором.

Соблюдать требования Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87 (ред. От 08.09.2017), Государственных стандартов системы проектной документации для строительства, в том числе ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», а также иные требования, содержащиеся в Техническом задании и других исходных данных для выполнения проектных работ, и вправе отступить от них только с согласия Заказчика.

Устранять недостатки в Документации за свой счет по обоснованным замечаниям Заказчика и экспертных органов в сроки, согласованные с Заказчиком.

 Передавать Заказчику Документацию в электронном виде в форматах dwg, pdf, doc.

По окончании выполнения работ предоставить Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ, составленный по форме, согласованной Сторонами в Приложении № 2 к Договору.

2.1.6. Заказчик обязуется на стоимость выполненных работ, указанных в п. 2.1.11. Договора, выставить и передать Субподрядчику счет-фактуру в сроки, установленные в пункте 3 ст. 168 НК РФ. Счет-фактура должна быть оформлена в соответствии со статьей 169 НК РФ.

Выполнение работ, указанных в Приложении №1 Договора подтверждается двухсторонним Актом сдачи-приемки выполненных работ, составленным по форме Приложения № 2 к Договору.

Исполнитель вправе:

Получать от Заказчика любую информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по Договору. В случае непредставления либо неполного предоставления Заказчиком такой информации Исполнитель вправе приостановить выполнение работ  по Договору до момента предоставления Заказчиком всей необходимой информации.

Приостановить выполнение работ в случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, установленных Договором, до момента полной оплаты Заказчиком имеющейся задолженности, без применения каких-либо штрафных санкций со стороны Заказчика.

 Вправе привлекать третьих лиц для выполнения работ. При этом Исполнитель отвечает перед Заказчиком в полном объеме за исполнение обязательств Исполнителя по Договору, независимо от выполнения третьими лицами, привлеченными Исполнителем, соответствующих договоров, а также самостоятельно, без участия Заказчика и за свой счет прекращает или иным образом урегулирует отношения с третьими лицами.

Осуществлять иные права, предусмотренные Договором.

Заказчик обязан:

Предоставить Исполнителю всю необходимую информацию и документы для выполнения работ по Договору в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента подписания Договора.

Своевременно принять и оплатить работы в соответствии с Договором..

Принять результат выполненных работ  путем подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ в сроки и порядке, установленные Договором.

Заказчик вправе:

Осуществлять контроль за ходом выполнения работ, не вмешиваясь при этом в деятельность Исполнителя.

Отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесённых им расходов.

Цена и порядок расчетов

3.1. Общая цена Договора составляет _______________ (______________________________) рублей _____ копеек, в том числе  НДС 20% - ____________ (______________________________) рубля(-ей) _____ копеек.

3.2. Расчёты по Договору производятся на основании выставленного Исполнителем счета авансовым платежом в размере 50 % от общей цены Договора, указанной в п. 3.1. Договора.

       Оставшиеся денежные средства оплачиваются не позднее 10 (Десяти) календарных дней с момента подписания уполномоченными представителями обеих Сторон Акта сдачи-приемки оказанных услуг за отчетный период (Этап работ) с пропорциональным зачетом суммы выплаченного аванса.

        Авансовый платеж засчитывается в полном объеме после подписания уполномоченными представителями обеих Сторон Акта сдачи-приемки выполненных работ.

3.3. Расчеты по Договору производятся в валюте Российской Федерации (рублях) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Датой исполнения обязательства по оплате по Договору является дата поступления денежных средств на корреспондентский счет банка Стороны – получателя платежа.

Акт сверки расчетов должен быть подписан Главным бухгалтером или уполномоченным на это действие лицом (при наличии доверенности), с печатью организации.

Порядок оказания и сдачи-приемки выполненных работ

Приемка работ выполняется на основании Актов сдачи-приемки работ, предоставляемых Исполнителем одновременно с передачей документации в сроки, согласованные Сторонами в п. 1.3. Договора.

Услуги по Договору считаются оказанными в полном объеме Исполнителем и принятыми Заказчиком в момент подписания уполномоченными представителями обеих Сторон Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента окончания оказания Услуг Исполнитель направляет Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных услуг. Заказчик обязан подписать Акт сдачи-приемки оказанных услуг в 2-х экземплярах и направить один подписанный экземпляр Исполнителю или предоставить мотивированный отказ от его подписания в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента их получения. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг, Сторонами составляется двусторонний Акт с перечнем недостатков и сроков их устранения.

В случае, если по истечении срока, установленного пунктом 4.3. Договора, Заказчик не подпишет Акт сдачи-приемки оказанных услуг либо не предоставит мотивированный отказ от его подписания, Услуги считаются принятыми Заказчиком без замечаний, подлежащими оплате в полном объеме. Акт, подписанный Исполнителем в одностороннем порядке, становится обязательным для Сторон и будет являться достаточным доказательством надлежащего выполнения Исполнителем обязательств по Договору.

4.5. Гарантийный срок на результат оказанных по Договору Услуг, составляет 24 (Двадцать четыре) месяца с даты подписания уполномоченными представителями обеих Сторон Акта сдачи-приемки выполненных работ.

4.6. Исполнитель в период гарантийного срока обязуется устранить недостатки/дефекты выполненных работ за свой счет и в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в соответствующем акте. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков/дефектов.

Ответственность Сторон

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, Исполнитель вправе письменно требовать от Заказчика уплаты неустойки в размере 0,1% от неоплаченной в срок суммы за каждый календарный день просрочки, но не более 5% от суммы задолженности.

В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения своих обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе взыскать, а Исполнитель обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,1% от суммы, указанной в пункте 3.1. Договора, за каждый день просрочки до даты фактического выполнения Исполнителем нарушенных обязательств/а, но не более 5%.

Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

В случае досрочного расторжения Договора Исполнитель в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента расторжения Договора обязан вернуть Заказчику денежные средства, полученные от последнего в качестве аванса и не подтвержденные выполненными работами. В случае нарушения Исполнителем срока возврата денежных средств, указанного в настоящем пункте Договора, Заказчик вправе требовать от Исполнителя уплаты пени в размере 0,1% от суммы, подлежащей возврату, за каждый день просрочки, до фактического исполнения нарушенного обязательства.

 При нарушении Исполнителем условий пункта 10.4. Договора, Заказчик вправе требовать от Исполнителя оплаты штрафа в размере уступленного/переданного в залог третьим лицам права требования по Договору.

Обязательства Заказчика по оплате аванса и иных платежей, предусмотренных условиями Договора, не являются встречными обязательствами по отношению к обязательствам Исполнителя по выполнению работ. Нарушение Заказчиком срока оплаты аванса и иных платежей, предусмотренных условиями Договора и приложений к нему, не является основанием для приостановки, переноса, продления сроков выполнения работ Исполнителем.

Обстоятельства непреодолимой силы

Стороны не несут ответственности по Договору в случае наступления форс-мажорных обстоятельств, которые явились следствием действия непреодолимой силы, обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить различными мерами. Срок исполнения обязательств по Договору отодвигается на срок действия обстоятельств непреодолимой силы.

К числу форс-мажорных обстоятельств по Договору относятся: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и другие, не зависящие от воли Сторон договора обстоятельства.

К обстоятельствам непреодолимой силы (форс-мажору) по Договору не относятся предпринимательские риски Сторон, отсутствие у должника необходимых денежных средств, а также финансово-экономический кризис, изменение валютного курса, девальвация национальной валюты, преступные действия неустановленных лиц.

При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 6.2. Договора, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной обязательств по Договору.

 В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в пункте 6.2. Договора, срок выполнения Стороной обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

Если наступившие обстоятельства, перечисленные в пункте 6.2. Договора, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения Договора.

Конфиденциальность

Каждая из Сторон настоящим подтверждает, что не будет передавать любым третьим сторонам любую техническую или коммерческую информацию относительно Договора, за исключением случаев, прямо предусмотренных условиями Договора и требованиями действующего законодательства РФ.

Стороны согласовали, что вся информация, к которой получили доступ сотрудники Исполнителя или привлеченные им специалисты при исполнении или в связи с исполнением обязанностей по Договору, составляет коммерческую тайну, за исключением сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну в соответствии с ФЗ РФ «О коммерческой тайне».

Порядок разрешения споров

В случае возникновения любых споров и разногласий, возникших из Договора, Стороны предпринимают меры для их скорейшего урегулирования путем переговоров.

По всем вопросам, возникающим в процессе исполнения Договора, обязателен претензионный порядок урегулирования. Сторона, получившая претензию, обязана в срок 10 (Десять) календарных дней с момента получения, рассмотреть полученную претензию и дать мотивированный ответ на нее.

Стороны пришли к соглашению, что любой спор, разногласие, требование или претензия, возникающие из или касающиеся Договора подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд Московской области.

Срок действия Договора

9.1.  Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями обеих Сторон и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.

Договор может быть досрочно расторгнут по обоюдному соглашению Сторон, а также в порядке, определенном действующим законодательством РФ.

Исполнитель вправе в любое время отказаться от исполнения Договора путем направления Заказчику письменного уведомления. Договор будет считаться расторгнутым по истечении 10 (Десяти) календарных дней с момента направления Исполнителем уведомления. При расторжении Договора Исполнитель обязан вернуть Заказчику денежные средства, полученные Исполнителем по Договору в качестве аванса и не подтвержденные выполненными работами, в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с даты предъявления Заказчиком соответствующего требования.

Особые условия

10.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не были учтены при заключении Договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме дополнения или изменения к Договору.

10.2. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику копии следующих документов, заверенных подписью руководителя организации или иного уполномоченного на это лица, с расшифровкой фамилии заверяющего и печатью этой организации:

1) Устава;

2) учредительного договора (при наличии);

3) свидетельства о государственной регистрации юридического лица;

4) свидетельства (уведомления) о постановке юридического лица на учет в налоговом органе;

5) протокола (или выписки из протокола) о назначении Генерального директора (либо доверенности, дающей конкретному лицу право подписи Договора),

6) свидетельства о государственной регистрации права на помещения, занимаемые по адресу места нахождения (регистрации, согласно учредительных документов), адресу обособленных подразделений; адресу нахождения складских помещений; адресу нахождения производственных мощностей либо договора аренды на помещения, занимаемые организацией по адресу местонахождения (регистрации, согласно учредительных документов), адресу обособленных подразделений; адресу нахождения складских помещений; адресу нахождения производственных мощностей с приложением правоустанавливающих документов на арендуемое помещение;

7) карточку контрагента (если проводился тендер – анкету претендента);

8) копии следующей отчетности на последнюю отчетную дату, установленную законодательством РФ, заверенные подписью руководителя организации или иного уполномоченного лица с расшифровкой фамилии заверяющего и печатью этой организации:

- бухгалтерскую отчетность (Бухгалтерский баланс и Отчет о финансовых результатах);

- расчет по страховым взносам;

- налоговую декларацию по налогу на прибыль (доход);

 (указанные документы должны иметь отметку инспекции федеральной налоговой службы (ИФНС), либо предоставляться с копией почтовой квитанции об отправлении с уведомлением о вручении, если направляется по почте, либо с копией квитанции о приеме или извещения о вводе, если отчетность сдается в электронной форме).

При необходимости Исполнителем могут быть затребованы от Заказчика дополнительные документы.

10.3. Стороны заявляют и заверяют друг друга, что ни для одной из Сторон Договор не является крупной сделкой; сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность; сделкой, на совершение которой в соответствии с Уставами Сторон требуется получение решения об одобрении ее органами управления Сторон.

10.4. Уступка прав требования либо передача права требования в залог по Договору Исполнителем не допускается без получения письменного согласия Заказчика. 

10.5. Стороны пришли к соглашению, что в отношении любых денежных обязательств Сторон по Договору, проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами в соответствии со статьей 317.1. ГК РФ не начисляются.

Прочие условия

Все изменения, дополнения и приложения к Договору составляются в письменном виде, являются его приложениями и неотъемлемой частью, и вступают в силу с момента их подписания уполномоченными представителями обеих Сторон и/или с иной даты, указанной в таком соглашении.

Если какое-либо из положений Договора становится недействительным или неисполнимым, это не влечет за собой недействительности или неисполнимости остальных положений Договора. В случае необходимости Стороны договорятся о замене недействительного положения действительным, наилучшим образом, отражающим интересы Сторон.

Все уведомления считаются направленными надлежащим образом в случае направления их ценным письмом с описью вложений и уведомлением о вручении по адресам, указанным в разделе 12 Договора, либо в случае вручения таких уведомлений уполномоченному представителю Стороны.

Стороны обязаны незамедлительно сообщать об изменении своего адреса местонахождения, почтовых адресов, банковских реквизитов, лица, имеющем право действовать без доверенности, об отзыве доверенностей у уполномоченных представителей с обязательным предоставлением подтверждающих изменения документов. Сторона считается надлежащим образом исполнившей свои обязательства по передаче документации и информации и не несет ответственности за последствия, если другая Сторона своевременно не сообщила об их изменении до исполнения одной из Сторон своих обязательств.

В день подписания Договора вся предшествующая переписка, документы и переговоры между Сторонами по вопросам, являющимся предметом Договора, теряют силу.

Договор составлен на русском языке в двух подлинных одинаковых экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному для каждой из Сторон.

Приложения к Договору:

 Приложение № 1 – Протокол согласования договорной цены;

Приложение № 2 - Форма Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

Приложение № 3 - Техническое задание

Адреса, реквизиты и подписи Сторон:

Заказчик:  ___________________________________________________________________________ _______________________________________________________

Тел./факс: ______________________________________________

ОГРН  _________________________________________________

ИНН/КПП ______________________/_______________________

Р/С____________________________________________________

_______________________________________________________

К/С  ___________________________________________________

БИК ___________________________________________________

Эл. Почта: ______________________________________________

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПУСК» (ООО «ПУСК»)

Адрес места нахождения: 105264, г. Москва, Измайловский бульвар, д.31

Почтовый адрес: 105264, г. Москва, Измайловский бульвар, д.31

ИНН 7719810279, КПП 771901001, ОКПО 09300413, ОКВЭД 41.2

Р/счёт: 40702810838060015136

в ПАО «Сбербанк России» г. Москва,

К/счёт: 30101810400000000225, БИК 044525225

Эл. Почта: mospusk@mail.ru